Объявление о выборе единственного поставщика на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 49, по ул. Беляева с. Краснодольное, Джанкойского района Республики Крым»

Cкачать: ms-word
УТВЕРЖДАЮ

Председатель Рощинского сельского совета-глава администрации Рощинского сельского поселения ______________ В.Н.Семенова

«21 » октября 2016 года

 

 

 

Объявление о выборе единственного поставщика

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 49, по ул. Беляева с. Краснодольное, Джанкойского района Республики Крым»

 

 

 

Заказчик:

Администрация Рощинского

сельского поселения Джанкойского района Республики Крым

 

 

 

с. Рощино

2016 год

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

І.         ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

IІ.            ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

II.I.          ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

II.II.        ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

II.III.       ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

II.IV.       СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ

ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

II.V.        СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ

УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

II.VI.       УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

II.VII.      КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧИМОСТЬ

II.VIII.    УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

IІІ.           ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

В Определении единственного поставщика

  1. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
  2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
  3. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

VII.         ИНСТРУКИЦЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ в определении единственного поставщика


 

І.         ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

 

Администрация Рощинского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым объявляет о выборе единственного поставщика  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ : «Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 49, по ул. Беляева с. Краснодольное, Джанкойского района Республики Крым». Определение единственного поставщика проводится на основании Распоряжения Главы Республики Крым от 02 августа 2016 г. №413-рг «О проведении закупок» с соблюдением требований Постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016года № 219 «Об утверждении регионального Порядка осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году» (далее – региональный Порядок закупок на территории Республики Крым),  Распоряжения главы Республики Крым от 29 июня 2016 года  № 331-рг «О некоторых вопросах реализации постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 года № 219»,  Распоряжения главы Республики Крым от 13 июля 2016 года № 363-рг «О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Крым от  29  июня  2016  года

№ 331-рг», а так же с соблюдением некоторых положений  Федерального закона  от   05апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе или Федеральный закон № 44-ФЗ).

 

п/п

Наименование Информация
1 Срок, место и порядок подачи заявок участниками закупки по выбору единственного поставщика Начало срока подачи: со дня размещения объявления о выборе единственного поставщика

Дата окончания подачи заявок на участие в выборе единственного поставщика: «24» октября 2016 года. 14 часов 45 минут местного времени.

Место подачи (фактический адрес): Администрация Рощинского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым

296183, Республика Крым, Джанкойский район, с. Рощино, ул. Чапаева, дом 1А кабинет  1__

Контактное лицо: _Семенова В.Н.

Порядок подачи заявок на участие в выборе единственного поставщика:

1. Прием заявок на участие в определении единственного поставщика прекращается с наступлением процедуры выбора единственного поставщика.

2.  В день окончания срока подачи заявок на участие в определении единственного поставщика можно подать заявки на заседании комиссии по выбору единственного поставщика, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в определении единственного поставщика.

3. В случае отправления заявки на участие в определении единственного поставщика посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику, с соблюдением необходимых сроков.

4. Каждый конверт с заявкой на участие в определении единственного поставщика регистрируется уполномоченными лицами заказчика в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени поступления.

5. Участник закупки подает заявку на участие в определении единственного поставщика в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. На таком конверте указывается номер объявления о выборе единственного поставщика и наименование объекта закупки, следующим образом:

«Заявка на участие в определении единственного поставщика_для капитального ремонта жилого здания (общежития) №49 по ул.Беляева в с.Краснодольное, Джанкойского района

(наименование объекта закупки).

Реестровый номер объявления (закупки) №_1__»;

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 15_ ч._00 мин. «_24_» октября_ 2016__ года         (с указанием времени и даты процедуры выбора единственного поставщика)

Наименование заказчика.

Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в определении единственного поставщика в отношении одной закупки. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в определении единственного поставщика в отношении одного и того же объекта закупки, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны — не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

7. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой на участие в определении единственного поставщика, заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

8. Конверт с заявкой на участие в определении единственного поставщика, поступивший после истечения срока подачи заявок, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком.

9.Участник закупки, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента начала процедуры выбора единственного поставщика. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в определении  единственного поставщика.

10. Изменения заявки на участие в определении единственного поставщика подаются в запечатанном конверте.  На соответствующем конверте указываются: наименование объекта закупки, реестровый номер объявления о выборе единственного поставщика:

«Изменение заявки на участие в определении единственного поставщика капитального ремонта жилого здания (общежития) №49 по ул.Беляева в с.Краснодольное, Джанкойского района.

Реестровый номер объявления о выборе единственного поставщика №1_»; «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 14 ч. 30_ мин. «_24» _октября 2016__ года    (с указанием времени и даты процедуры выбора единственного поставщика)

Наименование Заказчика.

11. Если конверт с изменениями заявки на участие в определении единственного поставщика не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несёт ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта.

12. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в определении единственного поставщика.

13. Конверты с изменениями заявок на участие в определении единственного поставщика вскрываются комиссией по выбору единственного поставщика одновременно с конвертами с заявками на участие в определении единственного поставщика.

14. Участник закупки, подавший заявку на участие в определении единственного поставщика, вправе отозвать заявку в любое время до момента процедуры выбора единственного поставщика.

15. Участник закупки подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в определении  единственного поставщика. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование и номер закупки о выборе единственного поставщика,  регистрационный номер заявки на участие в определении единственного поставщика(указывается в случае, если участнику закупки известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки), дата, время и способ подачи заявки. Уведомление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом–участником закупки

16. Участники закупки имеют право отозвать свои заявки на участие в определении единственного поставщика в день процедуры выбора единственного поставщика, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в определении единственного поставщика.

17. Отзывы заявок на участие в определении единственного поставщика регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в процедуре выбора единственного поставщика.

18. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в определении  единственного поставщика, заказчик вскрывает (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки) конверт с заявкой на участие в определении единственного поставщика, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с отозванными заявками фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенной процедуре выбора единственного поставщика. Заявки на участие в определении единственного поставщика, отозванные до окончания срока подачи заявок, в порядке, указанном выше-  считаются не поданными.

19. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в определении единственного поставщика.

20. Конверт с заявкой на участие в определении единственного поставщика, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в процедуре выбора единственного поставщика, не вскрывается  в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком по указанному адресу. При отсутствии на конверте с такой заявкой информации о подавшем ее лице, в том числе почтовом адресе, конверт распечатывается, о чем составляется акт вскрытия конверта. В соответствии со сведениями о почтовом/юридическом адресе, указанным в такой заявке осуществляется возврат заявки, в течение 5 рабочих дней с даты составления акта вскрытия конверта.

21. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в определении единственного поставщика, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в определении единственного поставщика и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником закупки по определению единственного поставщика или лицом, уполномоченным участником закупки.

22. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты.

23. Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

24. Все документы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

25. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в определении единственного поставщика, должны быть заполнены по всем пунктам.

Соблюдение участником закупки по определению единственного поставщика указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в определении единственного поставщика и тома заявки на участие в определении единственного поставщика, поданы от имени участника закупки и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, работах, услугах на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка, является риском участника закупки, подавшего такую заявку, и является основанием для недопущения участника закупки к участию в конкурсе.

26. При описании условий и предложений участников закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

27. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

28. Представленные в составе заявки на участие в определении единственного поставщика документы не возвращаются участнику закупки.

2 Место, дата и время процедуры выбора единственного поставщика Дата:«24» октября  2016 года

Время:15 часов 00 минут по московскому времени

Место проведения процедуры выбора единственного поставщика: Администрация Рощинского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым

296183, Республика Крым, Джанкойский район, с. Рощино,  ул.Чапаева, дом 1А, кабинет 1____.

 

IІ.        ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

II.I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

п/п

Наименование Информация
Определение единственного поставщика (далее по тексту также – закупка)  проводит Заказчик
1 Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, код ОГРН/ИНН, ответственное должностное лицо заказчика Наименование:

АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

— Юридический адрес: 296183, Республика Крым, Джанкойский район, с.Рощино, ул. Чапаева, дом 1А

— Фактический адрес: 296183, Республика Крым, Джанкойский район, с.Рощино, ул. Чапаева, дом 1А

Тел.(36564) 58340

Адрес электронной почты: roschino.rk@yandex.ru

ИНН 9105003492 КПП 910501001

ОКТМО 35611456101 ОГРН 1149102092633

ОКПО  00743899

Ответственное должностное лицо:  Семенова В.Н. – Председатель конкурсной комиссии

2 Наименование объекта закупки (предмет контракта) «Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 49, по ул. Беляева с. Краснодольное, Джанкойского района Республики Крым»
3 Описание объекта закупки В описание объекта закупки  включаются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные  характеристики поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ V. «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)».

4 Информация о месте выполнения работ, оказания услуг Место выполнения работ (оказания услуг): 296183 Республика Крым, Джанкойский район, с. Краснодольное, ул. Беляева, д. 49
5 Сроки завершения работы, либо график оказания услуг Сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Графиком производства работ, Начало: через 5 рабочих дней с даты подписания контракта.

Окончание: дата подписания итогового Акта о приемке выполненных работ, но не позднее 10.12.2016 г.По Контракту допускается досрочное выполнение работ.

6 Начальная (максимальная) цена контракта– Н(М)ЦК 1 595 887,60 руб (Один миллион пятьсот девяносто пять тысяч восемьсот восемьдесят семь рублей 60 копеек),в т.ч.НДС 18%- 243440.48 руб.
7 Источник финансирования Финансирование работ по настоящему Контракту производится за счет денежных средств Бюджета Рощинского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и условий контракта, за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований в Республике Крым на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, согласно приложению 2 к распоряжению Совета министров Республики Крым от 15 марта 2016 года №222-р «О плане капитального строительства за счет  средств бюджета Республики Крым на 2016 год»

 

 

 

  1. II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

п/п

Наименование Информация
1 Общие требования, предъявляемые к участникам закупки по определению единственного поставщика в соответствии с Разделом 9 Регионального Порядка закупок на территории Республики Крым Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.
2 Требования к участникам закупки в соответствии с Разделом 10 Регионального  Порядка закупок на территории Республики Крым В настоящей процедуре отбора единственного поставщика, за исключением случая проведения определения единственного поставщика среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, соответствующее требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее — офшорная компания), а так же в случае, если работы осуществляются организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1457.

Требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма-не требуется;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией;

9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок

Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

 

 

 

II.III. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

п/п

Наименование Информация
1 Заявка на участие в определении единственного поставщика, которую представляет участник закупки, должна быть подана по форме Приложения 3 Раздела VII«ИНСТРУКИЦЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ в определении единственного поставщика». К данной заявке должны быть приложены сведения и документы, указанные в настоящем подразделе, в т.ч. по формам, представленным в Приложениях 1-2 к заявке на участие в определении единственного поставщика, и Приложениях 2 и 5 к инструкции по заполнению заявки на участие в определении единственного поставщика Раздела VII«ИНСТРУКИЦЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ в определении единственного поставщика».
1.1 Заявка на участие в определении единственного поставщика должна содержать следующие информацию и документы в соответствии с едиными требованиями к участникам закупки а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки по определению единственного поставщика,, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником закупки в заявке;

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в информационной системе объявления о выборе единственного поставщика, копии документов, удостоверяющих личность(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в определении единственного поставщика должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в определении единственного поставщика должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки следующим требованиям:

— соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки:

Наличие действующего свидетельства СРО (в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624), выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определённым видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.3 Жилищно-гражданское строительство

— декларация о соответствии участника закупки по определению единственного поставщика требованиям, установленным в соответствии с Разделом 10 Регионального Порядка закупок на территории Республики Крым (декларирование указывается участником закупки в заявке);

д) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке по определению единственного поставщике, обеспечения исполнения контракта — является крупной сделкой;

ж) документы или заверенные копии таких документов, подтверждающие право участника закупки на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона №44-ФЗ – не установлено;

*если в пунктах 1, 2 ПОДРАЗДЕЛА IІ.V. «СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРИФЕРЕНЦИЙ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ» установлены указанные преимущества.

з) документы или заверенные копии таких документов, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ– не установлено;

и) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям – не установлено;

*в случае, если такие ограничения установлены заказчиком в пункте 1 ПОДРАЗДЕЛА IІ.IV. «СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ В  ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА».

к) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в закупке (оригинал платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или копия этого платежного поручения, либо оригинал банковской гарантии соответствующей установленным требованиям) —  не требуются;

л) предложение участника закупки в отношении объекта Закупки, в том числе требования к товарам, используемым при оказании услуг или выполнении работ — конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в объявлении о выборе единственного поставщика относительно предлагаемых товаров при оказании услуг или выполнении работ, наименование страны происхождения предлагаемых товаров (по форме Приложения 1 к заявке на участие в определении единственного поставщика РазделаVII«ИНСТРУКИЦЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ в определении единственного поставщика»);

м) документы и информация, установленные в объявлении о выборе единственного поставщикас целью оценки

заявок участников Закупки по установленным критериям в соответствии с ПОДРАЗДЕЛОМ  IІ.VII. «КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧИМОСТЬ»(Сведения и документы по ФормеПриложения 2к заявке на участие в определении единственного поставщикаРазделаVII«ИНСТРУКИЦЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ в определении единственного поставщика»);

н) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к указанным товару, работе или услуге – не требуются:

о) документы, подтверждающие добросовестность участника в определении единственного поставщика –установлено;

*в соответствии с ч. 1,2 ст. 37 Федерального закона№44-ФЗ.

п) любые другие документы по усмотрению участника закупки.

р) акт предварительного осмотра объекта

1.2 Инструкция по заполнению заявки и рекомендуемые формы документов в соответствии с РАЗДЕЛОМ VII.«ИНСТРУКИЦЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ в определении единственного поставщика».

 

 

 

II.IV.СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ

В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

п/п

Наименование Информация
1 Ограничение участия в открытом конкурсе для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Не установлено
2 Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Не установлено

 

 

3 Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

 

 

Установлено

— запрет на выполнение работ, оказание услуг организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 №1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»).

 

 

II.V. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

п/п

Наименование Информация
1 Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы  *в соответствии со ст. 28 Федерального закона №44-ФЗ Не установлено

 

 

2 Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов.

*в соответствии со ст. 29 Федерального закона №44-ФЗ

Не установлено

 

 

3 Преференции участникам, по отношению к которым применяется национальный режим

*в соответствии с ч.1 ст.14 Федерального закона №44-ФЗ

Не установлено

 

 

 

 

 

II.VI.УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

п/п

Наименование Информация
1 Размер обеспечения заявок Не предусмотрено
2 Размер обеспечения исполнения контракта Размер обеспечения исполнения контракта на участие в  определении единственного поставщика- 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что  составляет 478766.28 руб. (Четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей 28 копеек.)

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ

2.1 Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта 1) Порядок предоставления: контракт заключается только после предоставления участником определения единственного поставщика, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

2) Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта.

3) Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

4) Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона №44-ФЗ, а именно:

а) Банковская гарантия должна быть безотзывной;

б) Банковская гарантия должна содержать:

— сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96  Федерального закона №44-ФЗ;

— обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

— обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,01 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

— условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

— условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

— срок действия банковской гарантии;

— отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

— установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

— права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

— права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

— условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

4.1.) Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

4.2.) В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Федеральным законом сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств.

5) Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

— денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в подпункте 2.2 настоящего подраздела;

— втечение 30(тридцати) рабочих дней со дня получения заказчикомсоответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя), денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании).

Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в контракте.

6) В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

7) Положения настоящего подраздела об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:

а) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением;

б) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

в) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

2.2 Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта
Получатель: АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

р/с 40302810835103000184 в отделении по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации г. Симферополь

БИК 043510001 Лицевой счет 05753205320

ИНН 9105003492 КПП 910501001 ОГРН 1149102092633

Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта в соответствии с Протоколом о выборе единственного поставщика №__ от «___»_________20__года, и Решения о согласовании предложений заказчика №__ от «___»_________20__года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Антидемпинговые меры

*в соответствии со статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ

а) если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в объявлении о выборе единственного поставщика, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);

б) если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в объявлении о выборе единственного поставщика, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки;

в) к информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в выборе единственного поставщика  трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в открытом конкурсе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в выборе единственного поставщика трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участнику закупки предложено заключить контракт;

г) информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящей части, предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в определении единственного поставщика. Комиссия по выбору единственного поставщика отклоняет такую заявку в случае признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки фиксируется в протоколе определения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием причин отклонения такой заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. Если участником закупки в случае, предусмотренном подпунктом «б» настоящей части, в составе заявки на участие в определении единственного поставщика не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность в соответствии с подпунктом «в» настоящей части, контракт с данным участником заключается после предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в объявлении о выборе единственного поставщика, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);

д) обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящей части конкурсной документации, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в информационной системе — веб-портал «Государственные закупки в Республике Крым» (веб-адрес: http://www.zakup-rk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола;

 

 

 

II.VII.КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧИМОСТЬ

 

п/п

Наименование Информация
В целях оценки заявок заказчик устанавливает следующие критерии определения единственного поставщика:
1 Стоимостные критерии оценки:

 

 
1.1 Цена контракта Значимость критерия оценки: 60%

 

2 Нестоимостные критерии оценки:  
2.1 Опыт выполнения аналогичных работ Значимость критерия оценки:20 %

Рассматривается опыт выполнения работ по предмету закупки с опытом работы не менее 2 лет.

Копии исполненных контрактов за последние 2 года с документами подтверждающими исполнение договора.

В случае отсутствия информации/сведений, по данному критерию присваивается 0 баллов.

 

2.2 Обеспеченность материально -техническими ресурсами Значимость критерия оценки: 20%

 

Рассматриваются сведения только о материально – технических ресурсах, привлекаемых для выполнения работ/оказания услуг в рамках исполнения договора

 

 

 

II.VIII.УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

п/п

Наименование Информация
1 Срок, в течение которого единственный поставщик, определенный по результатам процедуры выбора единственного поставщика, должен подписать контракт

 

Заказчик подписывает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не позднее следующего рабочего дня после принятия Советом министров Республики Крым решения об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

При этом единственный поставщик одновременно с контрактом обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен в объявлении о выборе единственного поставщика.

2 Возможность заказчика изменить условия контракта Предусмотрено в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ
3 Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) Не предусмотрено
4 Возможность  одностороннего отказа от исполнения контракта Предусмотрено в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями частей 8 — 26 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ
5 Условия признания единственного поставщика уклонившимся от заключения контракта Единственный поставщик, определенный по результатам процедуры выбора единственного поставщика, признается уклонившимся от заключения контракта, если в течение следующего рабочего дня после принятия Советом министров Республики Крым решения об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей не подписал контракт и не представил все экземпляры контракта заказчику, а также одновременно с контрактом не представил заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен в объявлении о выборе единственного поставщика.

 

 

 

 

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

 

Рассмотрение заявок на участие в определении единственного поставщика:

 

  1. Заявка на участие в определении единственного поставщика признается надлежащей, если она соответствует требованиям Постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 года №219 «Об утверждении регионального Порядка осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году» (далее – региональный Порядок закупок на территории Республики Крым) ,  Распоряжения главы Республики Крым от 29 июня 2016 года  № 331-рг «О некоторых вопросах реализации постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 года №219»,  Распоряжения главы Республики Крым от 13 июля 2016 года №363-рг « О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Крым от 29 июня 2016 года № 331-рг», а так же Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе или Федеральный закон № 44-ФЗ), объявлению о выборе единственного поставщика, а участник закупки, подавший заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в настоящем объявлении о выборе единственного поставщика.
  2. Комиссия по выбору единственного поставщика отклоняет заявку на участие в определении единственного поставщика, если участник закупки, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику определения единственного поставщика, указанным в настоящем объявлении о выборе единственного поставщика, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в объявлении о выборе единственного поставщика.
  3. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником определения единственного поставщика, комиссия по выбору единственного поставщика обязана отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе ее проведения.
  4. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в определении единственного поставщика комиссия по выбору единственного поставщика отклонила все заявки, процедура определения единственного поставщика признается несостоявшейся.

 

Оценка заявок на участие в определении единственного поставщика:

 

  1. В целях определения единственного поставщика, комиссия по выбору единственного поставщика производит оценку заявок на участие в определении единственного поставщика, которые не были отклонены.
  2. Используемые для определения единственного поставщика критерии оценки и величины их значимости указаны в ПОДРАЗДЕЛЕ II.VII. «КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧИМОСТЬ».
  3. Оценка заявок на участие в определении единственного поставщика осуществляется путем сопоставления их итоговых рейтингов. Итоговый рейтинг заявки на участие в определении единственного поставщика вычисляется как сумма рейтингов заявки по каждому критерию .
  4. Рейтинг заявки по критерию оценки представляет собой оценку в баллах, получаемую участником определения единственного поставщика по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки. Дробное значение рейтинга заявки по критерию оценки заявки округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
  5. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
  6. На основании результатов оценки заявок на участие в определении единственного поставщика комиссия по выбору единственного поставщика присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта.
  7. Заявке на участие в определении единственного поставщика, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.
  8. В случае, если в нескольких заявках на участие в определении единственного поставщика содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в определении единственного поставщика, содержащих такие же условия.
  9. Единственным поставщиком признается участник определения единственного поставщика, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев определения единственного поставщика, заявка которого получила наибольшее количество баллов и соответственно — присвоен первый номер.

 

установлены следующие критерии определения поставщика, их содержание и значимость:

 

1.Цена контракта 60%

Оценивается предложение участника определения единственного поставщика по цене контракта.

Оценка заявок по критерию «Цена контракта».

Количество баллов, присуждаемых по критерию «Цена контракта» (ЦБi), определяется по формуле :

а) в случае если ,

,

где  — предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

— минимальное предложение из предложений по данному критерию оценки, сделанных участниками закупки;

2. Опыт выполнения аналогичных работ 20%

Рассматривается опыт выполнения работ по предмету закупки с опытом работы не менее 2 лет.

Опыт выполнения аналогичных работ в денежном выражении за последние 2 (два) года, предшествующие дате подачи Заявки

Максимальный балл по данному критерию составляет — 20 баллов.

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi), определяется по формуле:

,

где:

КЗ – коэффициент значимости показателя;

Кi– общая стоимость исполненных контрактов за последние 5 лет;

Кmax– максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.

Сведения о договорах, подтверждающих опыт выполнения аналогичных работ, предоставляются по Форме 1.

В случае отсутствия информации/сведений, по данному критерию присваивается 0 баллов

3. Обеспеченность материально -техническими ресурсами Оценка предложения по  критерию «Обеспеченность материально -техническими ресурсами» (удельный вес критерия-20%,

Максимальный балл по данному критерию составляет — 20 баллов.

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi), определяется по формуле:

 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax),

где:

КЗ — коэффициент значимости показателя.

Kmax— максимальное среди всех заявок Участников количественное значение техники и оборудования, имеющегося у Участника, необходимого для выполнения работ (оказания услуг) по Договору (совокупно, в штуках);

Ki — количественное значение техники и оборудования, имеющегося у i-го Участника, необходимого для выполнения работ (оказания услуг) по Договору (совокупно, в штуках).

Сведения о технике и оборудовании участника, необходимых для выполнения работ (оказания услуг), предоставляются по Форме 2.

 

 

Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки (предложения).

 

 

  1. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на выполнение работ «Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 49, по ул. Беляева с. Краснодольное, Джанкойского района Республики Крым»

 

Для определения НМЦК используем проектно-сметный метод.

Основанием для определения НМЦК является проектно-сметная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно  сводному сметному  расчету, прошедшему  проверку достоверности сметной стоимости, стоимость  работ составляет  1 687 550,00 руб.

Из данной стоимости необходимо исключить  стоимость следующих работ и услуг, за  выполнение которых заказчик  должен оплачивать самостоятельно по отдельным договорам на сумму  91 662,40рубв том числе:

— оплата за проектные работы:                                                      38 490 х 1,18= 45 418,20 руб.

— оплата за услуги строительного контроля:                               28 340 х 1,18= 33 441,20 руб.

— оплата за проверку достоверности сметной стоимости:         10 850 х 1,18= 12 803,00 руб.

Таким образом, НМЦК составляет CР(СМР) – СР(Д) = 1 595 887,60 руб.

 

где:     CР(СМР) – стоимость работ по сводному сметному расчету, прошедшему  проверку сметной стоимости;

СР(Д) – стоимость работ с вычетом работ и услуг выполнение которых заказчик  должен оплачивать самостоятельно по отдельным договорам.

Дата проведения расчета НМЦК: «19» октября 2016 года.

 

 

V.ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на выполнение работ «Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 49, по ул. Беляева с. Краснодольное, Джанкойского района Республики Крым»

 

  1. Общие положения

пункта

Наименование Информация
1 Объем работ и затрат, составляющих предмет контракта Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 49, по ул. Беляева с. Краснодольное, Джанкойского района Республики Крым, в соответствии со Сметной документацией

 

2 Условия поставки товара, выполняемых работ, оказываемых услуг Все работы должны производиться в соответствии с требованиями технической документации, требованиями иных нормативных актов, регламентирующих данный вид работ, а также нормами и правилами, действующими для данного вида работ. При этом должны соблюдаться противопожарные мероприятия, а также техника безопасности и нормы охраны труда.

Работы должны начинаться только после предоставления Графика производства работ, согласованного с Заказчиком.

Работы выполняются с использованием оборудования, материалов и комплектующих с гарантией достижения результатов, указанных в Приложении 2 к настоящему Разделу. Все необходимые для проведения работ оборудование, материалы и комплектующие приобретаются Подрядчиком и должны быть высокого качества. Их погрузка, доставка и разгрузка осуществляется за счет и автотранспортом Подрядчика или с привлечением транспорта третьих лиц, за счет Подрядчика, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, до объекта Заказчика.

По завершению работ Подрядчик обязан выполнить пуско-наладочные работы и предоставить комплект исполнительной документации, установленной законодательством Российской Федерации на данный вид работ.

3 Требования к качеству, технологии и методам производства работ, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям сметной документации и требованиям действующего законодательства РФ, перечнем нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ, в том числе СНиП, ГОСТ, территориальным строительным нормам и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ являющихся объектом закупки.

Все применяемые материалы для выполнения работ должны соответствовать ГОСТам, СанПиНам и другим нормативным документам, (оценка качества материалов согласно сертификатам качества, сертификатам соответствия  и паспортам). Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Строительные и отделочные материалы, оборудование поставляемые подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения работ. Все поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, паспорта на изделие и т.п. должны быть предоставлены Заказчику для согласования до момента начала производства работ. Документы прикладываются к актам выполненных работ (КС-2).

При выполнении работ подрядчик должен применять материалы соответствующие требованиям государственных стандартов.

Товары, в отношении которых, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», установлены требования энергетической эффективности, должны иметь класс энергетической эффективности класса «А».

Качество выполненной подрядчиком работы, допустимые отклонения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующими СНиПами и другими нормативными документами.

Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории в соответствии с действующими нормативами.

Выполнить полный объем работ согласно сметной документации  с применением материалов, оборудования, в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Организовать доставку материалов и оборудования необходимого для выполнения работ, своими силами и средствами, либо с привлечением соисполнителей. Производить поставку материалов на объект только в количестве необходимом для обеспечения работы. Поставляемые материалы и оборудование должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении, не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Осуществлять работы на объекте только квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение и знающим действующую нормативную и техническую документацию на соответствующие виды работ.

Осуществлять выполнение скрытых работ должно только в присутствии на объекте представителя Заказчика (строительный контроль), закрепленного на данном участке (объекте). Для этого Подрядчик не позднее, чем за 24 часа до начала скрытых работ, должен предупредить представителя Заказчика о предполагаемой дате и времени начала скрытых работ.

Последовательность выполнения работ определяется в соответствии с технологией производства строительных работ, определенной нормативной документации.

Подрядчик обязан:

— Нести ответственность за невыполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране собственного и переданного заказчиком на период производства работ имущества, а также охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя земли во время проведения ремонтно-строительных работ.

— Обеспечить представителям заказчика беспрепятственный доступ к месту проведения работ.

— Следовать указаниям заказчика при производстве работ, по требованию заказчика устранять недостатки и дефекты в работе.

— Предоставлять заказчику сведения о ходе выполнения работ в порядке, установленном заказчиком.

— Незамедлительно информировать заказчика о фактах нарушения сроков выполнения работ и причинах их возникновения.

— Приступать к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить за свой счет.

— При проведении проверок по целевому использованию средств предоставить все необходимые документы и информацию по Объекту.

— Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта РФ.

— Не допускать проживания своих сотрудников на территории объекта.

4 Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Установлено

Гарантийный срок безаварийной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ после капитального ремонта составляет 3 года с даты подписания акта приемочной или рабочей комиссии о приемке Объекта в эксплуатацию.

 

5 Подтверждение соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий Работы выполнять в соответствии с требованиями:

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»;

СП 48.13330.2012 «Организация строительства»;

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»;

СНиП 1.04.03-85*«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II»;

СП 68.13330.2012 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах»;

СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»;

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные»;

СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 63.13330.2012   «Бетонные и железобетонные конструкции»;

СП 71.13330.2012 Изоляционные и отделочные покрытия;

ГОСТ 14098-2014«Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры»;

ВСН 417-81«Инструкция по нормированию расхода дизельного топлива, бензина и электроэнергии на работу строительно-монтажных машин и механизмов»;

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

СП 49.13330.2012   «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть-2. Строительное производство»;

Приказ от 1 июня 2009 г. N 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;

СП 12-136-2002  «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

СанПин 2.2.3.1384-03 «Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

СП 2.2.2.1327-03 «Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;

ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные»;

ГОСТ 12.3.003-86 «Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности»;

РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

Приказ от 13 января 2003 г. №6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

ВСН 332-74 «Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон»;

СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

Водный Кодекс Российский Федерации;

Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»;

ГОСТ Р ИСО 9004-2001 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности»;

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»;

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»;

ГОСТ Р 55568-2013 «Оценка соответствия. Порядок сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента»;

ГОСТ Р ИСО 14001-2013 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»;

ГОСТ Р ИСО 14004-2007 «Системы экологического менеджмента. Общее руководство по принципам, системам и средствам обеспечения функционирования»;

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Примечание:

«*» обозначено, что документ переиздан в новой редакции.

6 Безопасность выполняемых работ и экологические мероприятия Работы должны проводиться в соответствии с действующим Законодательством РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами, осуществлять ежедневную уборку строительного мусора, предусмотреть спецсредства для защиты уже построенных элементов объекта, а также исключить загрязнение прилегающих территорий строительным мусором. Содержать территорию объекта в течение всего времени производства работ в строгом соответствии с требованием надзорных органов, решая с ними возникающие проблемы самостоятельно и за свой счет.  Осуществить после окончания работ ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также произвести работы по восстановлению нарушенного в ходе выполнения работ обустройства территории и инженерных коммуникаций.

В случае если шумовые работы могут вызвать неудобство или нанести ущерб третьим лицам, подрядчик обязан согласовывать их проведение (место, сроки, время суток) с Заказчиком;

Подрядчик обязан исключить какое-либо загрязнение окружающей среды вследствие выполнения работ. Меры по обеспечению экологической безопасности должны соответствовать действующим нормам и правилам.

При выполнении работ соблюдать требования СНиП 19.04.01-2004* «Организация строительства», СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», СНиП12-03-2001 и СНиП12-042002 «Безопасность труда в строительстве», правила пожарной безопасности согласно ППБ-01-93, Правил устройства электроустановок ПУЭ – с изменениями и дополнениями действующих на момент выполнения работ.

Безопасность выполняемых работ — согласно Федеральному закону от 17.07.99 № 181-ФЗ.

Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 21–01–97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

7 Мероприятия по охране труда Должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ.

К работе должны быть допущены лица, прошедшие предварительно медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.

8 Код  ОКПД-2 в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 43.91.19.190
9 Информация о соответствии описания объекта закупки требованиям пункта 2 части 1 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ При описании объекта закупки (выполняемых работ), а также в части указания характеристик товаров и материалов, используемых при выполнении работ, использованы стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик товаров, работ, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
10 Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара Не установлено

 

11 Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара Не установлено

 

12 Иная информация, относящаяся к описанию объекта закупки В случаях, когда в настоящем Описании объекта закупки, сметной документации и иных документах в отношении настоящей процедуры закупки, содержатся указания на конкретные товарные знаки, при выполнении работ, предусмотренных Контрактом, допускается использование эквивалентного товара.

Любые указания на место происхождения товара, производителя товара (указания завода-изготовителя), указания страны производства, артикулов (кодов, марок), и иные указания, позволяющие однозначно идентифицировать конкретный товар конкретного производителя, содержащиеся в проектной документации, сметных расчетах в отношении настоящей процедуры закупки, носят ознакомительный характер и не являются обязательными для соблюдения Подрядчиком.

 

 

 

Приложения

к описанию объекта закупки

Приложение №1 -сметная документация;

Приложение №2 – Ведомость ресурсов

 

(Представлены в виде отдельных файлов (файловых архивов), размещенных в  составе документации о закупке)

 

 

  1. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

 

с. Рощино                                                                                            «____» _________ 2016г.

 

_________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании Устава с одной стороны и  ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований ГражданскогокодексаРоссийской Федерации, Федерального законаот 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) , Постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 года №219 «Об утверждении регионального Порядка осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году» (далее – региональный Порядок закупок на территории Республики Крым) ,  Распоряжения главы Республики Крым от 29 июня 2016 года  № 331-рг «О некоторых вопросах реализации постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 года №219»,  Распоряжения главы Республики Крым от 13 июля 2016 года №363-рг « О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Крым от 29 июня 2016 года № 331-рг», в соответствии с решением Совета министров Республики Крым об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) № ____________________ от _______ 2016 года, заключили настоящий контракт (далее- Контракт), о нижеследующем:

 

  1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», в соответствии с условиями настоящего Контракта, Строительными Нормами и Правилами (далее – СНиП) и технической документацией (далее – ТД), утвержденной «Заказчиком» и являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта           (Приложение № 1), обязуется своими и (или) привлеченными силами и средствами выполнить работы по объекту » Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 49, по ул. Беляева с. Краснодольное, Джанкойского района (далее – работы) по адресу: 296183 Республика Крым, Джанкойский район, с. Краснодольное, ул. Беляева, д. 49 (далее — Объект).

 

  1. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

 

2.1. Цена настоящего Контракта определяется на основании утвержденной сметной документации (Приложение №1) Заказчика с учетом индивидуального договорного коэффициента (Приложение № 4) и в соответствии с протоколом о результатах выбора единственного поставщика № ____________________ от _______ 2016 года  составляет __________________ (_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _______________ (при условии наличия у Подрядчика обязанности по уплате НДС в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. В случае если Подрядчик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрен).

2.2. Оплата  работ по настоящему Контракту производится за счет денежных средств Бюджета Рощинского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и условий контракта, за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований в Республике Крым на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, согласно приложению 2 к распоряжению Совета министров Республики Крым от 15 марта 2016 года №222-р «О плане капитального строительства за счет  средств бюджета Республики Крым на 2016 год».Все расчёты по настоящему Контракту осуществляются в безналичной форме платежом на расчётный счёт Подрядчика, авансирование предусмотрено в размере 30% от цены Контракта, что составляет ___________ (____________) рублей __ коп. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в безналичном порядке на расчетный счет Подрядчика, в течение 15 (пятнадцать) банковских дней с даты подписания акта по форме № КС-2и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подтверждающих выполнение работ в соответствующем отчетном периоде, на основании счёта, выставленного Подрядчиком, в пределах цены Контракта и лимита финансирования. Окончательный расчет за выполненные работы производится по завершению и после принятия Заказчиком объема выполненных работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в сроки, установленные Графиком производства работ (поэтапная оплата).

2.3. Цена Контракта установлена в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.5. Привлечение к выполнению работ третьих лиц (соисполнителей) не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.

2.6. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 1 рабочего дня. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Подрядчик.

2.7. В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, то предусматривается уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.8. Заказчик вправе приостановить платежи по Контракту в следующих случаях:

— при обнаружении существенных дефектов в выполненных и представленных к оплате работах — до момента их устранения;

— при причинении Подрядчиком Заказчику прямого действительного ущерба — до момента его возмещения.

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

 

  1. СРОКИ,  МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

 

3.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ и полностью завершить их в сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.2. Начало выполнения работ по Контракту: по истечении 5 (дней) рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта.

3.3. Сроки выполнения, сдачи, оплаты промежуточных этапов и отдельных видов работ определяются Календарным графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 3).

3.4.Срок выполнения работ: _____ календарных дней с момента заключения настоящего Контракта. Окончание выполнения всех работ по Контракту: 10 декабря 2016 г.

3.5. Место выполнения работ: 296183 Республика Крым, Джанкойский район, с. Краснодольное, ул. Беляева, д. 49

3.6. На момент заключения настоящего Контракта дата окончания выполнения работ является исходной для определения Заказчиком имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

3.7. Результаты работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.

3.8. Все производимые Подрядчиком и субподрядчиками работы, а также все применяемые материалы (конструкции, оборудование) должны соответствовать ТД, СНиП и ГОСТ, Перечню нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ (Приложение № 5), Перечню товаров (материалов), используемых при выполнении работ на Объекте (Приложение № 2), иметь сертификаты и паспорта качества.

 

  1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

4.1.«Подрядчик»  обязан:

4.1.1. Выполнять работы по ремонту Объекта, обеспечивая своевременную поставку строительных материалов, изделий и конструкций, в соответствии с ТД к настоящему Контракту.

4.1.2. Осуществлять доставку, приемку, разгрузку, складирование и надлежащее хранение прибывающих на Объект строительных материалов, изделий, конструкций, получать необходимые сертификаты соответствия и паспорта качества, нести другие расходы, связанные с комплектацией ремонта, своевременно привлекать субподрядчиков (при необходимости).

4.1.3. При производстве работ, предусмотренных настоящим Контрактом  применять материалы (конструкции, оборудование) соответствующие ТД, СНиП и ГОСТ, нормативным документам, указанным в Приложении № 5 к настоящему Контракту, иметь сертификаты и паспорта качества. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены другой Стороне не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.1.4. До начала выполнения ремонтных работ необходимо с Подрядчиком определить порядок обеспечения безопасности производства работ.

4.1.5. Перед началом выполнения работ на Объекте Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком применяемые материалы по качеству, цвету, фактуре. Любое несогласованное Заказчиком несоответствие считается дефектом, подлежащим устранению (исправлению) за счет Подрядчика. Предоставлять Заказчику по первому требованию образцы применяемых материалов (конструкций, оборудования), сертификаты соответствия и паспорта качества, сертификаты пожарной безопасности для их контроля.

4.1.6. В соответствии с пунктом 6.10. Контракта Подрядчик обязан в установленный срок устранить дефекты или, в случае их неустранимости, переделать работы (заменить конструкции, оборудование) за свой счет.

4.1.7. Подрядчик организует и координирует работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований сметной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям технической документации.

4.1.8. «Подрядчик» обязуется обеспечить:

— производство работ в полном соответствии с ТД, СНиП, ГОСТ, ТУ в соответствии с Перечнем нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий, конструкций и строительно-монтажных работ (Приложение № 5);

— качество выполнения всех работ в соответствии с ТД, СНиП, ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами;

— выполнение работ по Объекту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

— сдачу выполненных работ Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

— своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

— возможность контроля и надзора Заказчиком за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей на строительную площадку и места производства строительно-монтажных работ в любое время, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

4.1.9. Подрядчик обязан исполнять распоряжения Заказчика, непосредственно касающиеся производства работ по Контракту, если они не противоречат закону или условиям Контракта и не наносят ущерб интересам третьих лиц.

4.1.10. Подрядчик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные Контрактом.

4.1.11. «Подрядчик» в ходе проведения работ обязан обеспечить:

— соблюдение правил противопожарной безопасности;

— выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, защите окружающей природной среды, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Крым;

— соблюдение санитарных норм, норм охраны труда и других норм и положений, регламентирующих производство строительно-монтажных и ремонтных работ.

4.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.13.Своевременно оформлять исполнительную документацию: Акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования строительных конструкций, письменно извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ.

4.1.14. Приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания Актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.1.15. Вывезти в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта о приемке результата работ по ремонту Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество, а также строительный мусор.

4.1.16.Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться Подрядчиком только по предварительному согласованию с Заказчиком.

 

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Назначить на Объекте ответственного за производство всех видов работ с предоставлением Заказчику копии приказа.

4.2.2. Потребовать у Заказчика разъяснения или указания по любому вопросу, касающемуся предмета настоящего Контракта.

4.2.3. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.4. Завершить Работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом по согласованию с Заказчиком.

4.2.5. Привлекать к выполнению Работ, указанных в Контракте, соисполнителей (субподрядные организации). Соисполнитель, субподрядная организация должна соответствовать требованиям предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим соответствующие Работы — иметь соответствующие допуски СРО для проведения работ по данному Контракту.

 

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Если в ходе работ или во время приемки Заказчик обнаружит дефекты или неудовлетворительное качество применяемых материалов (конструкций, оборудования), он обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и дать письменное распоряжение об устранении дефектов.

4.3.2. Произвести приемку и оплату результата работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 6 , 2 настоящего Контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Проверять качество выполняемых работ (применяемых материалов, монтируемых конструкций, оборудования), их соответствие ТД, СНиП и ГОСТ, нормативным документам, указанным в Приложении № 5 к настоящему Контракту,

4.4.2. Письменным распоряжением назначать своих представителей, которые имеют право от имени Заказчика:

— самостоятельно и (или) с привлечением иных осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ на Объекте;

— осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ;

-производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов (конструкций, оборудования) условиям Контракта, ТД, СНиП и ГОСТ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

— совместно с представителями Подрядчика оформлять и подписывать:

— Акты о приемке выполненных работ,

— Акты промежуточной приемки ответственных конструкций,

— Акты освидетельствования скрытых работ.

4.4.3. Представители Заказчика имеют право свободного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

 

  1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

 

5.1. До сдачи результата работ в установленном порядке Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

5.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов переходит на Заказчика только после подписания в установленном порядке Акта приемки результата работ по ремонту Объекта.

  1. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

 

6.1. Приёмка работ осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.( ст.720, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации)

6.2. Заказчик обязан осуществить приемку результата выполненных работ в срок, не превышающий 5 дней с момента письменного уведомления Подрядчиком Заказчика о готовности работ к передаче.

6.3. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо результата исполнения контракта в случае выявления несоответствия работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено Подрядчиком.

6.4. Для приемки исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком либо Подрядчику в течение 3-х дней Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от приемки результатов выполненных работ.

6.5. По итогам приемки результата выполненных работ при отсутствии претензий относительно качества работ Заказчик подписывает документ (акт) о приемке выполненных работ и иные документы, подписание которых требуется со стороны Заказчика, в 2 (двух) экземплярах и в течение 3 (трех) рабочих дней передает 1 (один) экземпляр Подрядчику.

При выявлении Заказчиком недостатков выполненных работ составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика..

 

  1. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

 

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

7.2. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением на период гарантийного срока и в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Подрядчик отвечает за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока и возникшие по его вине (или по вине субподрядчиков). Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.4. После подписания Сторонами Акта, фиксирующего дефекты, возникшие в течение гарантийного срока по вине Подрядчика (или субподрядчиков), Подрядчик обязан исправить и устранить дефекты за свой счет в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта.

7.5. За дефекты, причинами возникновения которых, явились скрытые ошибки (дефекты, просчеты) или ненадлежащая эксплуатация Объекта, Подрядчик ответственности не несет.

7.6. Продолжительность гарантийного срока нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ после капитального ремонта составляет 3 года с даты подписания акта приемочной или рабочей комиссии о приемке Объекта в эксплуатацию.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на продолжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает Подрядчик.

7.7. Нарушениями существенных условий применительно к настоящему Контракту являются в том числе:

— несоответствие работ требованиям Контракта;

— нарушение условий Контракта по количеству и объему выполненных работ;

— несоблюдение Подрядчиком охраняемых законом прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

— нарушение срока (сроков) выполнения работ (в том числе однократное).

 

  1. ОХРАНА РАБОТ

8.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность материальных ценностей, строительной техники и механизмов, конструкций, временных сооружений, материалов, изделий и прочего имущества, в том числе принадлежащего Заказчику, находящегося в пределах Объекта, до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику) и сдачи выполненных работ Заказчику.

 

  1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

 

9.1.      Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

9.2.      Настоящий Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.3.      В случае непредставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

9.4.      Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере 30 (тридцати) % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет – 478766.28 руб. (Четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей 28 копеек.). В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию.

9.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком не является отсутствие банковской гарантии в Реестре банковских гарантий

9.7.      В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.8.      В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.

9.9.      В случае внесения Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанные денежные средства возвращаются Подрядчику при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ и  после получения Заказчиком письменного заявления Подрядчика о возврате суммы обеспечения .

9.10. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, подтверждённого со стороны Заказчика Актом, Заказчик вправе самостоятельно, во внесудебном порядке обратить взыскание на полную сумму обеспечения исполнения Контракта, определённого Подрядчиком.

 

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

10.1. За качество выполняемых работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме ___________ (цифрами и прописью), определяемом в следующем порядке согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее — постановление № 1063):

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

При заключении Контракта выбрать соответствующий размер.

10.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в сумме________________ (цифрами и прописью), определяемом в следующем порядке согласно вышеназванному постановлению № 1063:

а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

При заключении Контракта выбрать соответствующий размер.

10.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению № 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц — В) x С,

где:

Ц — цена Контракта;

В — стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов поставленного товара, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С — размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

где:

— размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП — количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

где:

ДП — количество дней просрочки;

ДК — срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 — 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 — 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.7. Заказчик вправе отказаться от оплаты работ ненадлежащего качества, а если работа оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

10.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

10.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

 

  1. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

 

11.1.    Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, изменения законодательства РФ, запрещающие экспертно-импортные операции.

11.2.    При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11.3.    При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления.

 

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

 

12.1. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и действует с момента заключения до полного исполнения обязательств Сторонами, но не позднее «01» декабря 2016 года, по гарантийным обязательствам – в течение срока, предусмотренного пунктом 7.6. Контракта. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

 

  1. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

 

13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.2. При расторжении Контракта выполненный объем работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику все предусмотренные условиями Контракта фактически выполненные работы.

13.3. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключение случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

13.3.1. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный настоящим Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы.

13.3.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

13.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, товаров используемых при выполнении работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

 

  1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

 

14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Контракта, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. Все не урегулированные споры разрешаются в судебном порядке, которому должен предшествовать претензионный порядок разрешения спора, а именно: сторона, считающая свои права нарушенными, должна в десятидневный срок (со дня, когда ей стало известно о нарушении ее прав) подать письменную претензию другой стороне; в свою очередь сторона, получившая претензию обязана письменно в десятидневный срок ответить на полученную претензию

14.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.

14.3. Требование об исполнении или о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено Стороной в Арбитражный суд Республики Крым после получения отказа другой Стороны о выполнении требования, либо неполучения ответа на требование в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения другой Стороной такого требования.

 

  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

 

15.1. Подрядчик не вправе самостоятельно вносить изменения в ТД, заменять конструкции, материалы и изделия.

15.2. Фактически выполненные объемы работ фиксируются Подрядчиком в Актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и представляются Заказчику в соответствии с календарным графиком производства работ (Приложение № 2).

15.3. Стоимость выполненных работ подтверждается подписанием Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составляемых на основе Актов о приемке выполненных работ.

15.4. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан вести общий и (или) специальный журнал учета выполнения работ и фиксировать в нем все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие значение во взаимоотношениях Сторон, а также вести и контролировать ведение субподрядчиками специальных журналов на отдельные виды работ.

15.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.6. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.

15.7. Настоящий Контракт составлен в электронной форме и подписан электронными цифровыми подписями сторон.

 

  1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К КОНТРАКТУ

 

Приложения

Наименование Приложения Кем составляется
1 Техническая документация (сметная документация) Заказчик
2 Календарный график производства работ Подрядчик
3 Расчет индивидуального договорного коэффициента Подрядчик
4

 

Перечень нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий, конструкций и строительно-монтажных работ Заказчик

 

  1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

ЗАКАЗЧИК   ПОДРЯДЧИК  
АДМИНИСТРАЦИЯ РОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

— Юридический адрес: 296183, Республика Крым, Джанкойский район,

с.Рощино, ул. Чапаева, дом 1А

— Фактический адрес: 296183, Республика Крым, Джанкойский район,

с.Рощино, ул. Чапаева, дом 1А

р/сч 40204810335100000073 л/сч 03753205320

БИК 043510001 ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ИНН 9105003492 КПП 910501001

ОКТМО 35611456101 ОГРН 1149102092633

ОКПО  00743899  Тел.(36564) 58340

   
       
 

18. ПОДПИСИ СТОРОН

 

   
От Заказчика: От Подрядчика:  
________________ /_________/

«___» ___________ 2016 г.

М.П.

 

Должность

______________________

 

_____________________

М.П.

 

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Контракту № ______

от «_____» _________________ 2016 года

   
(СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)
         

 

 

 

 

 

 

   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Контракту № ______

от «_____» _________________ 2016 года

   

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ПО ОБЪЕКТУ «Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 49, по ул. Беляева с. Краснодольное, Джанкойского района Республики Крым»

 

№ п/п Наименование Стоимость работ,

руб.

Периоды выполнения работ
_______ 2016 _______ 2016
1. Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 49, по ул. Беляева с. Краснодольное, Джанкойский район      
  ИТОГО      

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК

 

ПОДРЯДЧИК:

 

 

________________ /_____________/

«___» ___________ 2016 г.

М.П.

 

Руководитель

 

 
 

__________________________

 

 

______________________________ / ФИО/

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Контракту № ______

от «_____» _________________ 2016 года

   
РАСЧЕТ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОГОВОРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА

 

 

№ п/п Наименование объектов СМР  по СД в ценах 1 кв. 2016 г., (руб) Твердая договорная цена на СМР по результатам предложений единственного поставщика, (руб) Индекс твердой договорной цены на СМР
1 Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 49, по ул. Беляева с. Краснодольное, Джанкойский район      
  ВСЕГО      
  НДС 18%      
  ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ      

 

 

 

ЗАКАЗЧИК

 

ПОДРЯДЧИК:

 

Директор

________________ /Н.И.Воеводкина/

«___» ___________ 2016 г.

М.П.

 

Руководитель

 

 
 

__________________________

 

 

______________________________ / ФИО/

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Контракту № ______

от «_____» _________________ 2016 года

   
Перечень нормативных  документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий и конструкций, строительно-монтажных работ

 

I.Металлические конструкции (комплекс 53)

  1. СНиП 11-2381*. Стальные конструкции.
  2. СНиП 3.03.01—87. Несущие и ограждающие конструкции.
  3. ГОСТ 23118—98. Конструкции металлические строительные. Об­щие технические условия.
  4. ГОСТ 23119—78. Фермы стропильные стальные сварные с эле­ментами из парных уголков для производственных зданий. Технические условия.
  5. ГОСТ 25772—83*. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.
  6. СП 53-101—98. Изготовление и контроль качества стальных стро­ительных конструкций (в дополнение к ГОСТ 23118—98).
  7. Теплоизоляционные, звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы (комплекс 64)
  8. ГОСТ 16381—77*. Материалы и изделия строительные теплои­золяционные. Классификация и общие технические требования.

III.       Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы и изделия

              (комплекс 65)

  1. СНиП 3.04.01—87. Изоляционные и отделочные покрытия.
  2. СНиП 3.04.03—85. Защита строительных конструкций и соору­жений от коррозии.
  3. ГОСТ 30547—97. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование.
  4. ГОСТ 30547—97. Мастика битумная кровельная горячая. Техни­ческие условия.
  5. ГОСТ 7415—86. Гидроизол. Технические условия.
  6. ГОСТ 10296—79*. Изол. Технические условия.
  7. ГОСТ 10923—93. Рубероид. Технические условия.
  8. ГОСТ 14791—79. Мастика герметизирующая нетвердеющая стро­ительная. Технические условия.
  9. ГОСТ 15836—79. Мастика битумно-резиновая изоляционная. Тех­нические условия.
  10. ГОСТ 20429—84*. Фольгоизол. Технические условия.
  11. ГОСТ 30547—97. Материалы рулонные кровельные и гидроизо­ляционные. Классификация и общие технические требования.
  12. ГОСТ  25591—83. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования.
  13. ГОСТ 25621—83. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования.
  14. Отделочные и облицовочные материалы (комплекс 66)
  15. СНиП 3.04.01—87. Изоляционные и отделочные покрытия.
  16. Общетехнические документы
  17. СП   11-110—99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений.
  18. СНиП 3.01.01—85*. Организация строительного производства.
  19. СНиП 3.01.04—87. Приемка в эксплуатацию законченных стро­ительством объектов.
  20. ГОСТ  21.101—97 СПДС.   Основные  требования   к  рабочей документации.
  21. ГОСТ 15467—79*. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.
  22. ГОСТ Р 50779.71—99. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля.
  23. ГОСТ 20736—75*. Статистический приемочный контроль по ко­личественному признаку. Планы контроля.
  24. ГОСТ 21779—82. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве (СОТГПС). Технологические допуски.
  25. ГОСТ 23616-79*. СОТГПС. Контроль точности.
  26. ГОСТ 15895—77*. Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения.
  27. ГОСТ 16263—70. ГСИ. Метрология. Термины и определения.
  28. ГОСТ 16504—81. Система испытаний продукции. Испытания и контроль продукции. Основные термины и определения.

 

 

 

ЗАКАЗЧИК

 

ПОДРЯДЧИК:

 

 
________________
«___» ___________ 2016 г.
         М.П.

 

Руководитель

 

 
 

__________________________

 

 

______________________________ / ФИО/

 

 

 

VII.ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  в определении единственного поставщика

 

1.Участник закупки по определению единственного поставщика подает в письменной форме заявку на участие в процедуре по определению единственного поставщика в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия,. Примерная форма заявки на участие в открытом конкурсе установлена согласно Приложению №3 к данной инструкции. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю указанную заказчиком в конкурсной документации информацию и документы предусмотренные подразделом II.III.«ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА».

Порядок подачи заявки, порядок и срок отзыва заявок на участие в определении единственного поставщика, порядок возврата заявок на участие в определении единственного поставщика (в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти заявки установлены соответствующим пунктом подраздела II.I.«ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА».

 

  1. Пояснения к заполнению Заявки на участие в определении единственного поставщика.

Форма заявки на участие в определении единственного поставщика (далее – форма заявки) указана в Приложении №3 «РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА» к данной инструкции.

Заявка участника оформляется по возможности на бланке участника закупки с указанием даты и исходящего номера.

Графа «Объект закупки» формы заявки заполняется  в соответствии с указанным  в объявлении о выборе единственного поставщика наименованием и объектом закупки.

Пункт 1 формы заявки заполняется участником закупки в соответствии с учредительными документами юридического лица и в соответствии с удостоверяющими документами физического лица.

Заполнение пункта 2 формы заявки «Декларация соответствия участника закупки по определению единственного поставщика установленным требованиям» участником не требуется. При этом участник не вправе убирать задекларированные требования. Подписав заявку, участник закупки тем самым подтверждает соответствие требованиям пункта 2 формы заявки.

Требования, установленные заказчиком в пункте 3 формы заявки, подтверждаются документально. Наименование и количество листов подтверждающих документов указываются непосредственно в описи документов.

В пункте 4 формы заявки участником указываются предлагаемые краткие сведения в отношении объекта закупки.

Участник закупки так же заполняет детализированные предложения в отношении объекта закупки. Указанные детализированные предложения в форме приложений к заявке являются неотъемлемой частью заявки. Участник указывает количество листов данных приложений и состав данных приложений.

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в РАЗДЕЛЕ V. «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)».

  1. 3. В случае применения заказчиком в техническом задании слов:

«не менее», «не ниже»,« ≥ », «не ранее» — участником предоставляется значение равное или превышающее указанное;

«не более», «не выше»,« ≤ », «не позднее»  — участником предоставляется  значение равное или менее указанного;

«менее»,«ниже», « < » , «позднее» — участником предоставляется значение меньше указанного;

«более», «выше», «свыше», « > », «ранее» — участником предоставляется значение превышающее указанное;

«до» —участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении;

«от» — участником предоставляется указанное значение или превышающее его;

«наличие», «отсутствует», «предусмотрено», «не предусмотрено»— участник подтверждает установленный параметр и не вправе изменять указанные характеристики или дополнительно предоставляет описание указанного значения с применением конкретных показателей.

В случае применение заказчиком в техническом задании перечислений характеристик через союз «и», знаки «,» «;»,«/» — участник указывает характеристики всех перечисленных значений.

В случае, если характеристика товара указана с использованием нескольких значений, требования применяются к каждому значению.

При использовании союзов «или», «либо» — участники выбирают одно из значений. При использовании «и (или)» —участник предлагает несколько показателей или один (на свой выбор).

В случае применения заказчиком в техническом задании значений:

— со знаком«-» — участник в заявке  предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона);

— со словами«диапазон может быть расширен» — участником представляется диапазон не менее указанных значений в рамках, равных показателям верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона;

— если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…»,участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее»«диапазон должен быть не более».

— при описании диапазона предлогами «от» и «до» предельные показатели входят в диапазон;

— со знаком«+/-» (например — погрешность) — участник предлагает конкретное цифровое значение с указанием знака  «+/-».

При перечислении нескольких показателей одной характеристики товара необходимо употреблять союз «и», знаки «;» «,».

При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «не позднее», «не ранее», «до», «от», «более», «менее», «выше», «ниже», «позднее», «ранее», «возможность», «<», «>», «≤», «≥».

При использовании заказчиком в разделе V«ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» вышеуказанных терминов, участник предлагает цифровое значение.

 

4.В случае если по установленным параметрам (требованиям) к товару в техническом задании отсутствуют термины (слова, определяющие установление диапазона, параметра), указанные в пункте 3 настоящего Раздела или характеристики товара содержатся в колонке «Неизменяемое (точное) значение показателя, установленное заказчиком», или идут с примечанием, что является значением показателя, которое не может изменяться – участник не вправе изменять указанные характеристики, и они признаются показателями, которые не могут изменяться.

5.Также, заявка на участие в определении единственного поставщика должна содержать предложение участника закупки в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара

При указании наименования страны происхождения товара, участнику следует четко указать в составе заявки параметр «Наименование страны происхождения товара» (с указанием соответствующего географического наименования территории, имеющей определённые политические границы обладающих государственным суверенитетом) или указать информацию иным способом, но таким образом, что позволило бы комиссии по осуществлению закупок определить указанную информацию на соответствие понятию страны происхождения товара в соответствии со статьей 58 Таможенного кодекса Российской Федерации.

6.Пункт 8 формы заявки содержит последовательно выстроенный  перечень документов (опись), входящих в состав заявки участника закупки, с указанием количества страниц и последовательности нумерации страниц (листов).

7.В случае, если от имени участника закупки по определению единственного поставщика действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати)и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица, рекомендуемая форма доверенности приведена в Приложении №4 «РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ» к данной инструкции.

*рекомендуемая форма не является обязательной, участник закупки вправе подтвердить свои полномочия на осуществление действий от имени участника закупки по  определению единственного поставщика в любой форме доверенности

  8.Заявка формируется в полном объеме, подписывается участником закупки или уполномоченным представителем с расшифровкой подписи и удостоверяется печатью организации (*при наличии печати).

 

 

                                                                                              Приложение №1

к инструкции по заполнению

заявки на участие в определении единственного поставщика

 

 

Опись документов

 в составе Заявки на участие в процедуре определения единственного поставщика

на право заключить контракт на _капитальный ремонт жилого здания (общежития) №49 по ул.Беляева в с. Краснодольное, Джанкойского района

                                                                                     (указать наименование предмета конкурса)

для нужд Администрации Рощинского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым

(указать наименование заказчика, указанного в Информационной карте конкурса)

 

п/п

Наименование документа № стр.
В письменной форме на бумажном носителе:
1. Анкета (информация об участнике закупки)  
2. Заявка на участие в процедуре по определению единственного поставщика  
2.1. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки , в т.ч. его копия в электронной форме на электронном носителе  
4. Для юридического лица:

— выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в информационной системе объявления о выборе единственного поставщика.

Для индивидуального предпринимателя:

—  выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в информационной системе объявления о выборе единственного поставщика.

Для иного физического лица:

— копии документов, удостоверяющих личность.

Для иностранного лица:

— надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

 
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки по определению единственного поставщика без доверенности (далее — руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки по определению единственного поставщика (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.  
6. Документы или копии таких документов, подтверждающие соответствие участника закупки по определению единственного поставщика требованиям к участникам закупки в соответствии с п.1.ч.1 Раздела 10 Регионального  Порядка закупок на территории Республики Крым  
7. Копии учредительных документов участника закупки по определению единственного поставщика (для юридического лица)  
8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки по определению единственного поставщика поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в определении единственного поставщика, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой  
9. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона, информация, подтверждающая добросовестность участника закупки по определению единственного поставщика  
10. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в закупке по определению единственного поставщика (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона)  
11. Документы и информация, с целью оценкизаявок участников закупки по установленным критериям, подтверждающиесоответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в объявлении о выборе единственного поставщика(подтверждение квалификации участника)  
     

Участник закупки/

уполномоченный представитель_____________________       _______________________

(Фамилия И.О.)                                  (подпись)

М. П.* при наличии печати

 

 

Приложение №2

к инструкции по заполнению

заявки на участие в определении единственного поставщика

 

Анкета (рекомендуемая форма)

Информация об участнике закупки

№ п/п Наименование Сведения об Участнике  
1. Полное и сокращенное наименование организации, фирменное наименование (при наличии) и  ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов, установленной формы)    
2. Юридический адрес    
3. Фактическое местонахождение    
4. Контактные телефоны (с указанием кода города, р-на)    
5. Факс    
6. Адрес электронной почты (по усмотрению участника)    
7. Контактное лицо:    
8. Ф.И.О. руководителя (полностью)    
9. Идентификационные номера учредителей участника    
10. Идентификационный номер единоличного исполнительного органа участника    
11.  

ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО (при наличии)

ОКТМО (при наличии)

ОКОПФ (при наличии)

дату постановки на учет в налоговом органе (при наличии)

   
12. Банковские реквизиты:

 

Расчетный счет

Корреспондентский счет

БИК

Наименование банка

   

 

Информация об участнике закупки (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц):

 

Индивидуальный предприниматель

(физическое лицо)

Наименование участника

 

 
Информация о месте нахождения

 

 
ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица)  
Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
Паспортные данные

 

 
Место жительства

*для физических лиц

 
Номер контактного телефона (с указанием кода города, района)

 

 
Факс*

*Данная информация не является обязательной для предоставления, предоставляется по желанию участника закупки 

 
Электронная почта (e-mail)*

*Данная информация не является обязательной для предоставления, предоставляется по желанию участника закупки 

 

 

 

Участник закупки/

уполномоченный представитель_____________________       _______________________

(Фамилия И.О.)                                  (подпись)

М. П.* при наличии печати

 

 

Приложение №3

к инструкции по заполнению

заявки на участие в определении единственного поставщика

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

 

На бланке участника закупки/штамп организации *при наличии

Дата __________________

исх. номер__________________

 

Сообщаем о согласии участвовать в процедуре определения единственного поставщика на условиях, установленных в объявлении о выборе единственного поставщика, и подписываемся о нашем соответствии единым требованиям к участникам закупки в соответствии с действующим Региональным Порядком закупок на территории Республики Крым

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

 

на право заключения  муниципального  контракта

на_выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 49, по ул. Беляева с. Краснодольное, Джанкойского района»

Объект закупки:
1.             Изучивобъявление о выборе единственного поставщика на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты, сообщаем о себе следующие сведения:
Наименование юридического лица/фирменное наименование (при наличии) организационно правовая форма/ФИО физического лица  
Почтовый адрес (местонахождения),

Юридический адрес (для юр. лиц)

 
Паспортные данные физического лица, место жительства (для физических лиц)  
Генеральный директор  и главный бухгалтер  
Телефон  
Электронная почта/сайт  
Номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса  
2.        Декларация соответствия участника закупки по определению единственного поставщика установленным требованиям
— непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
— неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленномКодексомРоссийской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
— отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии сзаконодательствомРоссийской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
— отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
— отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
— обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма .
— участник закупки не является офшорной компанией.
-отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок
3.        Требования, установленные заказчиком, подтверждаемые документально
— соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

 

 

  1. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями к закупке по определению единственного поставщика, и на условиях, которые мы представили ниже, а именно:
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение[1]

(цифрами и прописью)

Примечание[2]
1. Стоимостные предложения:*
1.1[3] цена контракта (с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации)      
процент снижения цены контракта (указывается по усмотрению участника закупки)      
2. Нестоимостные предложения:
2.1. Срок исполнения контракта:      
2.2 Опыт выполнения аналогичных работ
2.2.1 общая стоимость исполненных контрактов за последние 5 лет      

*Примечания:

  1. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в объявлении о выборе единственного поставщика, технической частью, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.
  2. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом закупки, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями к отбору единственного поставщика, включая требования, содержащиеся в технической части объявлении о выборе единственного поставщика, в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
  3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями к отбору единственного поставщика, включая требования, содержащиеся в технической части объявления о выборе единственного поставщика и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

8.Представляем следующие обязательные документы в соответствии с действующим законодательством согласно описи:

Опись документов
1)выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в  информационной системе объявлении о выборе единственного поставщика,копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), (пп. «Б» п. 1 ч. 2 ст. 51 Федерального закона № 44-ФЗ); Есть/ нет Кол-во стр.

 

С_ по _
2)документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки по определению единственного поставщика — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее в настоящей статье — руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в процедуре по определению единственного поставщика должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника по определению единственного поставщика (при наличии печати)и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица, (пп. «В» п. 1 ч. 2 ст. 51 Федерального закона № 44-ФЗ); Есть/ нет Кол-во стр.

 

С_ по _
3)Документы или копии таких документов, подтверждающие соответствие участника закупки по определению единственного поставщика требованиям к участникам закупки в соответствии с п.1.ч.1 Раздела 10 Регионального  Порядка закупок на территории Республики Крым:
— соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; Есть/ нет Кол-во стр.

 

С_ по _
4) документы в составе заявки прилагаемые по желанию участника, задекларированные в заявке
— непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; Есть/ нет Кол-во стр. С_ по _
— неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; Есть/ нет Кол-во стр. С_ по _
— отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; Есть/ нет Кол-во стр. С_ по _
— отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; Есть/ нет Кол-во стр. С_ по _
— отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; Есть/ нет Кол-во стр. С_ по _
5)копии учредительных документов участника закупки по определению единственного поставщика (для юридического лица), (пп. «Д» п. 1 ч. 2 ст. 51 Федерального закона № 44-ФЗ); Есть/ нет Кол-во стр. С_ по _
6)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки по определению единственного поставщика поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (пп. «Е» п. 1 ч. 2 ст. 51 Федерального закона № 44-ФЗ); Есть/ нет Кол-во стр.

 

С_ по _
7)предложение участника закупки по определению единственного поставщика в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара и производителе товара (п. 2 ч. 2 ст. 51 Федерального закона № 44-ФЗ); Есть/ нет Кол-во стр.

 

С_ по _
8)информация, подтверждающая добросовестность участника открытого конкурса (ч. 4 ст. 37 Федерального закона №44-ФЗ); Есть/ нет Кол-во стр. С_ по _
9)документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в закупке по определению единственного поставщика (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, или копия этого платежного поручения либо включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия (п. 5 ч. 2 ст. 51 Федерального закона № 44-ФЗ); Есть/ нет Кол-во стр.

 

С_ по _
10)подтверждение квалификации участника (п. 6 ч. 2 ст. 51 Федерального закона №44-ФЗ)[4]; Есть/ нет Кол-во стр. С_ по _
11) обоснование предлагаемой цены контракта[5]. Есть/ нет Кол-во стр. С_ по _
  1. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ____________________ на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями к отбору единственного поставщика и условиями наших предложений.
  2. Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.

  1. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным органом и специализированной организацией нами уполномочен

_____________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)

 

Все сведения о проведении процедуры определения единственного поставщика просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

 

  1. Банковские реквизиты участника закупки:

ИНН ___________________, КПП ___________________.

Наименование и местонахождение обслуживающего банка ______________________.

Расчетный счет _______________ Корреспондентский счет ____________________.

Код БИК ___________________.

 

  1. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

_____________________________________________________________________________

 

  1. К настоящей заявке на участие в закупке по определению единственного поставщика  прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке по выбору  единственного поставщике, согласно описи — на _____ стр.

 

Участник закупки/

уполномоченный представитель_____________________       _______________________

(Фамилия И.О.)                                  (подпись)

М. П.* при наличии печати

 

 

Приложение №4

к рекомендуемой форме заявки на участие в определении единственного поставщика

Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров(Форма 1)

начало формы

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Номер процедуры № ___________________

Наименование и адрес Участника: _________________________________

 

п/п

Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) Заказчик
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
Описание договора
(объем и состав поставок, описание основных условий договора)
Сумма договора, (руб) Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
1.          
2.          
         
ИТОГО за целый год [указать год]   х
1.          
2.          
         
ИТОГО за целый год [указать год]   х
1.          
2.          
         
ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал ____ года», «I—III кварталы _____ года» и т.д.]   х
И Т О Г О  за _____ г.г.    

 

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

 

конец формы

Инструкция по подготовке формы

  1. Участник должен указать аналогичные Договоры, в которых показаны соответствующие виды работ/услуг, а также самостоятельно выбрать те объекты, которые наилучшим образом характеризуют его опыт.
  2. Участник может указать характер выполнения обязательств по Договору и особые условия.
  3. Участник должен представить надлежащим образом заверенные копии договоров и актов выполненных работ КС-№2; КС-№3, указанных в таблице.
  4. В случае, если Опыт выполнения аналогичных работ не является критерием оценки Заявок Участников или обязательным требованием к Участнику закупки, Участник должен предоставить сведения об опыте выполнения аналогичных работ за последние 5 лет до даты подачи Заявки на участие процедуре.

 

 

Приложение №5

к рекомендуемой форме заявки на участие

 в определении единственного поставщика

Форма справки о материально-технических ресурсах (Форма 2)

начало формы

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Номер процедуры № ___________________

Наименование Участника______________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование Производитель, марка, модель, страна производства Состояние Год выпуска Принадлежность (собственность, арендованный) Кол-во ед. Предназначения с точки зрения выполнения обязательств по договору
1 2 3 4 5 6 7 8
1.              

 

 

Приложение:

1.________________ (указать наименование документа), на ___ листах, в     экз.

Подпись                        /_______________(ФИО, должность)

Дата

м. п.

конец формы

Инструкция по подготовке формы

  1. В данной справке указываются сведения только о материально – технических ресурсах, привлекаемых для выполнения работ/оказания услуг в рамках исполнения договора, с приложением копий документов, на основании которых они используются (Инвентарнаякарточкаосновных средств  форма ОС-6).
  2. Не подлежат указанию в данной справке сведения о следующих материально-технических ресурсах:

— о расходных материалах (запасные детали, сменные блоки и т.д.);

— об оргтехнике (компьютеры, принтеры, многофункциональные устройства и т.д.), за исключением случаев, когда их применение необходимо для выполнения работ/оказания услуг по договору. При этом единицей оргтехники является 1 рабочее место (монитор, системный блок, программное обеспечение, клавиатура, мышь, комплектующие и т.п.);

— о недвижимом имуществе (в том числе зданиях, сооружениях, помещениях), за исключением случаев, когда их применение необходимо для выполнения работ/оказания услуг по договору;

— об иных материально-технических ресурсах, не являющихся техникой или оборудованием, необходимыми для выполнения работ/оказания услуг по договору (мебель, канцелярские принадлежности, инструменты (отвертки, гаечные ключи и т.д.) и т.п

 

 

 

  Приложение №6

к инструкции по заполнению

заявки на участие в определении единственного поставщика

 

 

Рекомендуемая форма доверенности

(Образец ДОВЕРЕННОСТИ НА представителя УЧАСТНИКА закупки)

 

 

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

__________________________________________________________________________

(место выдачи доверенности)

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

 

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупки:

________________________________________________________________ (далее – доверитель)

(Наименование участника закупки)

в лице_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

 

действующий (ая) на основании______________________________________________________,

(устава, доверенности, положения и т.д.)

 

доверяет ____________________________________________________ (далее – представитель)

(фамилия, имя, отчество, должность)

 

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________

 

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

 

на процедуре определения единственного поставщика _______________ (указать наименование объекта закупки),

 

проводимом ______________________________________________________________________

(указать название заказчика и уполномоченного органа)

 

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                           (Подпись удостоверяемого)

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20__ г.

 

Участник закупки ________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.)

М.П.*при наличии печати

 

 

Приложение №7

к инструкции по заполнению

заявки на участие в определении единственного поставщика

 

*не является обязательной,

Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки на дату подачи заявки*

 

(данная информация предоставляется в случае, установленном частью 2 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ).

 

___________________________________________________________________________________

(участником указывается период исполненных контрактов (1 год, 2 года или 3 года) до даты подачи заявки)

 

 

п/п

Номер реестровой записи Наименование и ИНН заказчика Дата и номер исполненного контракта Цена исполненного контракта, руб. Информация о применении неустоек (штрафов, пеней)
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          

 

 

к информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.

 

 

Приложение №8

к инструкции по заполнению

заявки на участие в открытом конкурсе

 

*не является обязательной, участник

открытого конкурса вправе подтвердить

свою принадлежность  к субъектам

малого предпринимательства в любой форме

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 

__________________ подтверждает, что является субъектом малого предпринимательства и  (полное наименование участника открытого конкурса)

 

соответствует требованиям, установленным к субъектам малого предпринимательства Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

 

 

Участник открытого конкурса ________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.)

М.П.*при наличии печати

 

 

Приложение №9

к инструкции по заполнению

заявки на участие в открытом конкурсе

 

*не является обязательной, участник

 открытого конкурса вправе подтвердить

 свою принадлежность  к социально

 ориентированным некоммерческим

 организациям в любой форме

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНРУСА О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЯЦИЯМ

 

 

_____________________________ подтверждает, что является социально ориентированной

(полное наименование участника открытого конкурса)

некоммерческой организацией.

 

 

 

Участник открытого конкурса ________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.)

М.П.*при наличии печати

 

 

 

 

 

Приложение №10

к инструкции по заполнению

заявки на участие в открытом конкурсе

 

*не является обязательной, участник

 открытого конкурса вправе подтвердить

 свою принадлежность организациям

 инвалидов в любой форме

 

 

            РЕКОМЕНДУЕМАЯ Форма декларации участника о соответствии критериям, установленным частью 2 статьи 29 Федерального закона №44-ФЗ

 

 

____________________________________ подтверждает, является организацией инвалидов

(полное наименование участника открытого конкурса)

 

и соответствует критериям, установленным к организациям инвалидам частью 2 статьи 29 Федерального закона №44-ФЗ.

 

 

 

 

Участник открытого конкурса ________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.)

М.П.*при наличии печати

 

 

Приложение №11

к инструкции по заполнению

заявки на участие в открытом конкурсе

 

*не является обязательной, участник

открытого конкурса вправе подтвердить

свою принадлежность  свою принадлежность

к  учреждениям и предприятиям

уголовно-исполнительной системе в любой форме

 

 

            РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА декларации участника к Требованию о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии со статьей 28 Федерального закона

 

Настоящим, ____________________________________,

                 (полное наименование участника открытого конкурса)

 

являющийся учреждением (предприятием) уголовно-исполнительной системы  требую предоставить преимущества  в отношении цены контракта, установленные в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 

 

Участник открытого конкурса ________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.)

М.П.*при наличии печати

 

 

Приложение №12

к инструкции по заполнению

заявки на участие в открытом конкурсе

 

*не является обязательной,

Декларация о не нахождении под юрисдикцией Турецкой Республики, а также не подконтрольности  гражданам Турецкой Республики и (или) организациям, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики

 

Установлен запрет допуска в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015г. № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»

 

Декларирую соответствие участника конкурса с ограниченным участием _____________________________________________________________________

(участник конкурса с ограниченным участием — юридическое лицо, физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель)

указанным требованиям, а именно:

— в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015г. № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено», участник конкурса с ограниченным участием не находится под юрисдикцией Турецкой Республики, а также не подконтролен гражданам Турецкой Республики и (или) организациям, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.

 

Для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

Участник конкурса с ограниченным участием (физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель)

или физическое лицо, уполномоченное участником конкурса с ограниченным участием

_________________________________________

Подпись

_________________________________________

фамилия, имя, отчество

Для юридических лиц

Руководитель участника конкурса с ограниченным участием

или физическое лицо, уполномоченное руководителем участника конкурса с ограниченным участием

_________________________________________

Подпись

_________________________________________

фамилия, имя, отчество

_________________________________________

Должность

Печать

участника конкурса с

ограниченным участием

(для юридических лиц)

(при наличии печати)

__________________________

 

 

 

 

[1]Предложение участника закупки

[2]Участник закупки может подтвердить информацию, представленную в графе «Значение», указав любые дополняющие сведения (разъяснения)

[3]В случае предложения участника о снижении цены контракта более чем на 25% от начальной (максимальной) цены контракта, установленной в конкурсной документации, в составе заявки должна быть представлена информация подтверждающая добросовестность участника в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального закона.

[4]Отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Федерального закона.

[5]участником закупки, предложившим цену контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, в составе заявки на участие в открытом конкурсе, если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.